|

楼主 |
发表于 2011-1-5 23:09:43
|
显示全部楼层
回复 SX:12246 的帖子
& S9 M+ p w8 i/ C7 @1 I: q- ]
6 P+ ]! C5 Y, G& Q8 [, H 昨天给你回了帖子,觉得话还没说完,还想再说说。
* e* A8 M+ P/ K; I" { 这个案子的解决,三方(包括原、被告及户县法院)都要拿出诚意和抱着实事求是的态度,所谓拿出诚意和实事求是,就是要承认以下事实:
9 Y( B u4 B8 u. R8 W9 c3 {$ ~ 1.此案应为仲裁案件,最起码管辖权是有争议的。
. P* }. M, C- D, F$ u 2.原告(施工方)施工期间三次停工,最后一次工程还没干完就停工,是个半拉子工程。9 M( d( u0 f/ n
3.双方共同认可的工程决算并没有做出,但我司为让原告配合交工,不得已做了决算并送达原告,且按该决算向原告付清了工程款,并且明确声明“你方如对此决算有异议,双方可以协商。在没有拿出共同认可的决算前,我方编制的该工程决算,应作为双方商谈工程款问题的依据”,但原告方并未向我司回函否认该工程决算。, M* C+ h. B5 _; `* x# ?
4.我方原法人(投资人)撤股后,原、被告双方于2008年11月19日举行工程款问题专项商谈会并达成口头谅解,原告方同意我方可不按原合同支付工程款。双方参会人员有:原告方:杨世(项目经理),刘志民(质量员);我方:韩建璋(公司法人),杨文举(工程部部长),拓继民(质量员)。0 F" @4 D8 S& p, l b
至该工程最后一次停工即2009年8月16日,原告所干工程量为806.46万元,我方已支付其工程款为626万元,付款率达78%。 p( i0 \9 ^1 Z% e) a
5.因翰麟苑小高层住宅楼推迟竣工验收,对我司造成了巨大的经济损失。9 D* ]9 c' x; O( W- f" _( u
6.因查封门面导致对我司已竣工门面无法进行实测编号、无法办理合同登记备案、无法办理按揭贷款、无法办理房产证手续,给我司造成了巨大经济损失。
$ y. _$ [/ R7 T7 l+ e/ u 以上两条给我司所造成的经济损失每天都在增加,且对公司声誉造成了严重影响。) @8 Q( ^+ T: ]9 g8 s
我的脑子很清楚,要让他们承认以上事实很困难,但不承认问题又无法解决,在原则问题上我们是不会让步的。尽管我们很想尽快解决这个问题,但是我们还是做好了长期准备。) t' M: K( H1 d, y9 y
|
|